那么该协议无效,由此造成的损失,乙方是否要赔偿给甲方?
1、你所说的协议不能履行并不是乙方的行为导致,乙方无需承担违约责任.2、协议签定时不违反国有法律、法规的强制性规定就是有效的,至于履行过程中出现上述情况,你们只能与政府部门协商解除,要求给予补偿.
甲方原因造成窝工了,但合同要求由乙方负责经济损失,但工期可以顺延;乙方该怎么办??
一般合同约定都是这样签订的,但一些施工企业为了接工程;也就认可了.作为施工方就应该在预见的窝工情况有可能发生时;请开发方给予签字认可停工通知申请单,作出相应的措施.如开发商不同意停工下则应该作出签证.
假如甲方违约,给乙方造成经济损失,甲方有必要赔偿乙方吗?
按照合同法规定:因为一方违约给另一方达成经济、财产损失的、由违约一方负责进行赔偿、如果合同甲方违约、给乙方造成经济损失、甲方必须赔偿乙方
甲方违约,并给乙方带来损失,乙方是否有权,解除合约,并要求甲方退还所有的,押金以及保证金
最好看看合同,如果甲方承诺的重要内容做不到,导致合同目的无法实现,可以解约要求退赔.如果合同约定不明确,就要看具体情况和证据分析争取了.
合同无效,能请求法院判决对方赔偿违约金吗?
该合同无效给我造成了不小损失.请问,我能请求法院判决对方赔偿违约金吗?答:从合同法的角度来说,合同无效与违约责任是两个完全不同的制度.因为违约的前提是.
甲方违约突然中止合同对乙方要对乙方的员工进行补偿,乙方可以要求甲方补偿损
1、《中华人民共和国劳动合同法》在第4章第36、37、38条就劳动者主动解除劳动. 对用人单位造成经济损失的,应当依法承担赔偿责任.这里是说你无法满足法定离职条.
因甲方原因,造成乙方窝工,乙方在什么情况下可以索赔利润?什么情况下不可以索赔利润?
可以索赔窝工的人工费、工期、若因窝工时间长而造成材料大幅涨价的材料费等,但利润一般不支持.
合同无效,能要求对方赔偿违约金吗
既然合同是无效的,就没有法律约束力,就不存在违约的问题,当然也就不需要赔偿违约金了.《合同法》第五十六条规定:无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力.
若合同无效,受损方可否以违约责任要求对方赔偿?
合同无效包括自始无效和当然无效,如果合同本身就是无效的话,那么就不会产生相应的权利和义务,受损方在签定合同 的时候应该不违背合同的禁止性条款,否则,造成的损失是不能像对方要求违约责任的赔偿,只能根据公平的原则要求一定的补偿.
关于对合同违约,要求违约方对预期利益损失赔偿法院是否支持?
预期利益一般是不支持的,因为预期利益是一种期待可能性,可能发生也可能不发生,这种情况下,法院是无法支持的.